Проект контракта на работы, услуги

(для примеров 1 и 2)

КОНТРАКТ N ___________

____________________ (наименование заказчика), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с итогами запроса котировок на право заключения контракта ____________________________ протокол N _______ от __________ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) ____________________________________________________________ (далее - работы, услуги), в полном соответствии с Техническим заданием (приложение N 1 к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: __________________________________

1.3. Исполнитель обязуется выполнить все работы по настоящему контракту собственными и (или) привлеченными силами.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном контрактом порядке.

2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения контракта до 31 декабря 2014 г.

3. Стоимость работ (услуг)

3.1. Общая цена настоящего контракта составляет _________ руб.

Цена контракта должна быть фиксированной и оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

3.2. Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Вариант 1 (при оплате услуг):

Платежи осуществляются в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке и счета-фактуры.

Вариант 2 (при оплате ремонтных работ):

Платежи осуществляются в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3) и счета-фактуры.

3.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств __________________ бюджета.

3.4. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, сумма, которая подлежит уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (оказания услуг).

4.1.2. Передать Исполнителю объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение 2 (двух) дней с момента подписания контракта.

4.1.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, принять выполненные работы (оказанные услуги).

4.1.4. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность (или оказываемых услуг).

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Выполнить работу надлежащего качества в полном соответствии с приложениями N N 1 и 2 к контракту, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.2. Принять объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение 2 (двух) дней с момента подписания контракта.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3) и счету-фактуре.

4.3.4. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни. Режим работы (начало и окончание рабочего времени) устанавливается Заказчиком.

4.3.5. Производить работы в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ и прочих технических правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести исполнительную документацию по объекту.

4.3.6. Предоставить Заказчику до начала выполнения работ копии документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4.3.7. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Исполнителя.

4.3.8. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборудования.

4.3.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.10. Вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

4.3.11. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

4.3.12. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.13. В ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. Исполнитель должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику по своей вине в ходе выполнения работ на объекте.

4.3.14. После завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию и провести инструктаж персонала Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ (услуг)

5.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ.

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу в течение пяти рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Приемка работ оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2).

6. Гарантии

Исполнитель гарантирует:

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок:

- на выполненные работы: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2);

- на используемые при выполнении работ материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным производителем.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Исполнителя - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Исполнителем устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами, но за счет Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются в размере 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки их исполнения, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени или штраф.

7.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Пени устанавливаются в размере не менее 1/300 действующей на день их уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на стоимость фактически исполненных обязательств.

Пени определяются по следующей формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена контракта;

В - стоимость обязательства по контракту, фактически исполненного Исполнителем в установленный срок;

С - размер ставки.

Размер ставки вычисляется по формуле:

,

где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что срок исполнения обязательств по настоящему контракту нарушен вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

7.6. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Исполнителем в форме _______________________________________ от "____" __________ 201__ г. N _____ на сумму __________________ (_____________________) руб. ____ коп. и на срок до "____"______________ 201__ г.

7.7. Если Исполнитель в качестве обеспечения исполнения контракта внесет денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 48 623 (Сорока восьми тысяч шестисот двадцати трех) руб. 00 коп.

8.2. Исполнитель самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта.

8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать следующие сведения:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем (принципалом) обязательств по настоящему контракту;

- обязательства Исполнителем (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента суммы денежных средств, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (принципала), возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, которые Заказчик предоставляет банку одновременно с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последний в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнил требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. При внесении денежных средств в обеспечение исполнения контракта используются следующие реквизиты: получатель _________, р/сч 00000000000000000000, банк получателя __________, ИНН 0000000000, КПП 000000000, БИК 000000000, л/с 00000000000; назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам запроса котировок N _________________________________".

8.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных по контракту обязательств, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.7. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Локальный сметный расчет (в случае наличия);

Приложение N 3 - Акт приема-передачи объекта для производства ремонтных работ;

Приложение N 4 - График выполнения работ (в случае наличия).

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подписи сторон