Обеспечение исполнения контракта

8.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком, обеспечения исполнения Контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 250 663 (Двести пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 81 копейка, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 4, 5, 7 Контракта, а также надлежащее исполнение всех иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В связи с тем, что предложенная Подрядчиком цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта и Подрядчиком в составе заявки на участие в электронном аукционе не представлена информация в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающая добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки, размер обеспечения исполнения Контракта составляет 375 995 (Триста семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 72 копейки и обеспечивает надлежащее исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 4, 5, 7 Контракта, а также надлежащее исполнение всех иных обязательств, предусмотренных Контрактом. [5]

8.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия предоставленной Подрядчиком банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Таким образом, с учетом сроков выполнения Работ, а также сроков, установленных пунктами 4.2, 4.4.1, 4.4.3, 7.1 Контракта, банковская гарантия должна быть выдана на срок не менее чем до «21» декабря 2019 г.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии и по каким-либо зависящим или независящим от Подрядчика причинам банковская гарантия прекратила свое действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая гарантийные обязательства, Подрядчик обязан предоставить Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. При этом, Государственный заказчик вправе потребовать предоставление иного (нового) обеспечения исполнения Контракта, в том же размере, что указан в пункте 8.1 Контракта.

При этом иное (новое) обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено Подрядчиком не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения действующей банковской гарантии или в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Подрядчик узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.

8.5. В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии, установленного пунктом 8.2 Контракта, по вине Подрядчика обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный приемочной комиссией для устранения несоответствий и недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной приемкивыполненных Работ.

8.6. Не предоставление Подрядчиком иного (нового) обеспечения исполнения Контракта признается существенным нарушением условий Контракта и может служить основанием для расторжения Контракта в порядке, установленном Контрактом.

8.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предъявить требование по банковской гарантии.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае если такая форма обеспечения исполнения Контракта определена Подрядчиком, возвращаются Подрядчику после исполнения (прекращения) всех обязательств по Контракту, включая гарантийные обязательства по Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте, на основании письменного требования Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления указанного требования Государственному заказчику.

8.9. В случаях, указанных в пунктах 5.2, 5.4 Контракта, Государственный заказчик оставляет за собой право на взыскание неустойки за счет обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде денежных средств, если Подрядчиком в срок не более чем 10 (Десять) рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика о добровольной оплате неустойки.

Прочие условия

9.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Государственного заказчика.

9.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику Контракта, подписанного усиленными неквалифицированной электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

9.4. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Государственным заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

9.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно
в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ, и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. Цена единицы дополнительно выполняемых Работ или цена единицы Работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объем таких Работ.

9.6. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

9.6.1. Техническое задание (Приложение № 1);

9.6.2. Сметный расчет (Приложение № 2).

Реквизиты Сторон

Государственный заказчик:

Министерство экономического развития Российской Федерации

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.1,3.

ИНН 7710349494, БИК 044501002, ОКПО 00083204, КПП 771001001, ОКТМО 45382000, ОКАТО 45286585000.

Лицевой счет 03951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального Казначейства, расчетный счет 40105810700000001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701.

Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Министерство экономического развития Российской Федерации.

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3.

ИНН 7710349494, БИК 044501002, ОКПО 00083204, КПП 771001001, ОКТМО 45382000, ОКАТО 45286585000.

Лицевой счет 05951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального Казначейства, расчетный счет 40302810900001001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701.

Банковские реквизиты Государственного заказчика для оплаты неустойки (штрафа, пени):

Министерство экономического развития Российской Федерации.

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3.

ИНН 7710349494, БИК 044501002, ОКПО 00083204, КПП 771001001, ОКТМО 45382000, ОКАТО 45286585000.

Лицевой счет 04951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, расчетный счет 40101810500000001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701.

Подрядчик:

_____________________________.

Адрес (место нахождения): ____________________________.

Почтовый адрес: ____________________________.

Банковские реквизиты:

р/с ______________________ в________________, к/с ______________ в _____________________.

ИНН ____________, КПП ____________, БИК________, КБК ______________, ОКОПФ _____,

ОКФС _____, ОКСМ ____, ОКПО __________, ОКВЭД ______, телефон: _______________, e-mail: ____________.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___» _______________ 2016 г.

№ ___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту служебной квартиры Минэкономразвития России по адресу: г. Москва, ул. Челюскинская д. 11, кв. 70

(Формируется на основании Части VI «Техническая часть» настоящей аукционной документации и предложений участника электронного аукциона, с которым заключается контракт)

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «___» _______________ 201_ г.

№ ___________________________

Сметный расчет

на выполнение работ по текущему ремонту служебной квартиры Минэкономразвития России, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Челюскинская, д. 11, кв. 70