Форма № 3. Договор подряда на строительство жилого дома

г. _________________ «___»__________ _____ г.

_____________________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _____________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительство _________________ (указать индивидуализирующие признаки) жилого дома по адресу: ______________ в срок с ___________ по ___________, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Техническое задание, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее ______ дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане-графике.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью _____ га по адресу: __________________

(указать точное местонахождение).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ устанавливается сметой, являющейся приложением к настоящему договору.

2.2. Оплата работ производится двумя частями:

— в течение _____ банковских дней со дня подписания сторонами технического задания, плана-графика и сметы — авансовый платеж в размере ___% от итоговой суммы сметы;

— в течение _____ банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ — окончательный платеж в размере ___% от итоговой суммы сметы.

2.3. Налог на добавленную стоимость на выполняемые работы должен быть указан по каждой позиции сметы отдельно и в целом по итогу и при оплате выделен отдельной суммой в платежном поручении Заказчика.

2.4. В случае досрочного расторжения договора до завершения работ Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение _____ банковских дней с даты получения требования Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

3.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение _____ календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

3.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.5. В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в _______ срок со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.

После составления акта стороны должны в течение _____ дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За несохранность материала, оказавшегося во владении Подрядчика, последний несет ответственность.

4.2. Заказчик отвечает за невозможность использовать предоставленный им материал без ухудшения качества работ. Материалы, не соответствующие указанным в технической документации образцам, подлежат замене Заказчиком в _______ срок.

Если материалы, переданные Заказчиком, Подрядчик не может использовать по причине отсутствия у него необходимого оборудования, Заказчик освобождается от ответственности.

4.3. Если Заказчик не обеспечит Подрядчика в срок строительными материалами, последний не несет ответственности за изменение сроков окончания работ.

4.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере ___% от стоимости работ.

4.5. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый просроченный день пеню в размере ____% от стоимости работ.

4.6. Уплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и, соответственно, их полной оплате.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон.

5.2. Если в ходе строительства возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика и при неполучении от него ответа в 10-дневный срок приостановить работы.

5.3. На Заказчика возлагается возмещение причиненных просрочкой убытков, если он не докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

5.4. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком, если Подрядчик докажет необходимость действовать в интересах Заказчика немедленно.

5.5. Если Подрядчик выполнит дополнительные работы, не получив ответа от Заказчика или получив от Заказчика отказ, последний имеет право отказаться от их оплаты и от возмещения убытков.

5.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

5.7. Подрядчик имеет право требовать дополнительной оплаты разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Подрядчик не обязан доказывать разумность своих действий.

5.8. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, план-график, техническую документацию, строительные материалы, оборудование, обеспечить непрерывность финансирования строительства, принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки законченный строительством жилой дом.

6.2. Заказчик обязан оплатить работы.

6.3. Заказчик обеспечивает Подрядчику доступ к объекту, необходимый для нормальной работы.

6.4. Подрядчик обязуется начать выполнение работ не позднее следующего за днем заключения договора рабочего дня и выполнить работы в срок, указанный в договоре.

6.5. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

6.6. Подрядчик обязуется застраховать в страховой компании ____________ (указать наименование и адрес) риск случайной гибели или повреждения объекта строительства и ответственность перед третьими лицами за причинение при осуществлении строительства им вреда.

6.7. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

6.8. Подрядчик гарантирует сохранение качества результата выполненной работы в течение _______ лет, начиная со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, при условии выполнения Заказчиком соответствующих требований, указанных в технической документации. Условия послегарантийного обслуживания определяются отдельным соглашением.

6.9. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатами работы и техническую документацию.

7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

7.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

7.5. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

8.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно

уведомив об этом Подрядчика не позднее _____ календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях:

8.2.1. Если выполнение работ по договору Подрядчиком будет задержано более чем на _____ календарных дней.

8.2.2. Если Подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение ____________ календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

8.2.3. Если Подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора.

8.3. Во всех этих случаях Подрядчик обязан в течение ____________ банковских дней с момента получения требования Заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную Подрядчику, в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее ____ дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим компетентным органом.

9.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более _____ месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив другую сторону за ______ календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы.

После произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо иных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров.

В случае если согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему договору стороны передают на рассмотрение арбитражного суда __________________.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

11.1.1. Техническое задание по построению жилого дома.

11.1.2. План-график выполнения работ по построению жилого дома.

11.1.3. Смета работ по построению жилого дома.

11.1.4. Требования по эксплуатации жилого дома.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания выполнения сторонами обязательств по договору.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.3. Адреса, банковские и другие реквизиты сторон:

Заказчик: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

____________________ ____________________

М.П. М.П.

Форма № 4.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на верстку между гражданами
(подрядчик вправе привлекать третьих лиц)

г. _________________ «___»__________ _____ г.

Гражданин(ка) _____________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин(ка) __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами по заданию Заказчика работы по верстке оригинал-макета текста произведения под названием «___________» (далее — «Произведение») и сдать их результат Заказчику.

1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется:

— разработать проект оригинал-макета художественного и технического оформления Произведения, в том числе обложки;

— согласно указанному проекту осуществить монтаж полос текста Произведения, таблиц и выводов, содержащихся в нем, а также их выверку, очерчивание и подрезку полей по формату;

— произвести проверку размеров негативов или диапозитивов, если они будут использоваться при оформлении Произведения, установить и закрепить на их основе текст и иллюстрации, выполнить монтаж негативов и диапозитивов по макету, их выверку, очерчивание и подрезку по формату, разметить основы для расположения кадров с учетом изменения масштаба, обрезать кадры по заданному сюжету и закрепить их на основе;

— разметить листы;

— наклеить полосы на размеченные листы, если это необходимо;

— произвести подрезку текста, иллюстраций, заголовков;

— окантовать монтажи и, если это необходимо, наклеить паспорт;

— осуществить монтаж сверстанных текстовых полос фотонабора с иллюстрациями;

— проверить совмещение отдельных элементов;

— подготовить макет к фотографированию, если это необходимо;

— подготовить макет обложки (переплета);

— выполнить иные необходимые работы.

1.3. Подрядчик признает, что при выполнении им работ по настоящему Договору не возникает объект авторского права, охраняемый в соответствии с гражданским законодательством РФ, и что выполненные им работы носят исключительно технический характер.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (_________) рублей.

2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение ___ (_______) дней с момента передачи Заказчику разработанного проекта оригинал-макета Произведения.

2.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика следующим образом ___________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику рукопись Произведения в срок не позднее ___ дней с момента подписания настоящего Договора.

Рукопись Произведения передается Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, который составляется непосредственно перед или после передачи рукописи и подписывается Заказчиком и Подрядчиком или их уполномоченными представителями.

3.2. В тот же срок Заказчик обязан передать Подрядчику задание на верстку, в котором будут содержаться его требования к оригинал-макету Произведения.

3.3. В течение ____ дней с момента передачи ему разработанного проекта оригинал-макета Произведения Заказчик должен утвердить его или же сообщить Подрядчику в письменной форме об обнаруженных им недостатках.

В случае если в проекте оригинал-макета были обнаружены недостатки, Подрядчик обязан их устранить в течение ____ дней и вновь представить проект оригинал-макета Заказчику для утверждения.

3.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.7. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в срок до «___»___________ ____ г. и уведомить о выполнении Заказчика по телефону или лично.

Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему Договору до срока, указанного в предыдущем абзаце данного пункта. В этом случае он также обязан уведомить Заказчика о готовности результата работ.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение ___ дней с момента передачи рукописи и задания в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.

3.8. Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору подряда.

3.9. Заказчик с письменного согласия Подрядчика вправе заключить Договор на выполнение отдельных работ, которые предусмотрены настоящим Договором, с третьими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной работы непосредственно перед Заказчиком.

3.10. Не позднее чем за ___ дней до «__»________ ____ г. Подрядчик обязуется сообщить Заказчику о ходе выполнения работ по телефону или лично.

3.11. Результатом работ по настоящему Договору является готовый оригинал-макет Произведения.

При передаче готового оригинал-макета текста Произведения от Подрядчика Заказчику последний обязан его осмотреть и принять по акту приема-передачи, который составляется непосредственно перед или после передачи и подписывается Заказчиком и Подрядчиком или их уполномоченными представителями.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть оговорены в акте приема-передачи.

4. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Подрядчику понесенных затрат. В этом случае Подрядчик обязан передать Заказчику по его требованию результат незавершенной работы.

4.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае если Заказчик нарушит установленные п. 3.1 Договора сроки передачи рукописи Произведения и задания на верстку Подрядчику, сроки окончания выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются соразмерно такой просрочке.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему Договору он уплачивает Заказчику штраф в размере ____ (__________) рублей.

5.3. Во всех иных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств сторона, допустившая такое неисполнение, обязана возместить второй стороне причиненные убытки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более _______, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подрядчик:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

_____________/_____________ _____________/_____________

Форма № 5.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на верстку между гражданами
(подрядчик выполняет обязанности лично;
возмездный; предоплата)

г. _________________ «___»__________ _____ г.

Гражданин(ка) ______________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами по заданию Заказчика работы по верстке оригинал-макета текста произведения под названием «________________» (далее — Произведение) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется:

— разработать проект оригинал-макета художественного и технического оформления Произведения, в том числе обложки;

— согласно указанному проекту осуществить монтаж полос текста Произведения, таблиц и выводов, содержащихся в нем, а также их выверку, очерчивание и подрезку полей по формату;

— произвести проверку размеров негативов или диапозитивов, используемых при оформлении Произведения, установить и закрепить на их основе текст и иллюстрации, выполнить монтаж негативов и диапозитивов по макету, их выверку, очерчивание и подрезку по формату, разметить основы для расположения кадров с учетом изменения масштаба, обрезать кадры по заданному сюжету и закрепить их на основе;

— разметить листы;

— наклеить полосы на размеченные листы, если это необходимо;

— произвести подрезку текста, иллюстраций, заголовков;

— окантовать монтажи и, если это необходимо, наклеить паспорт;

— осуществить монтаж сверстанных текстовых полос фотонабора с иллюстрациями;

— проверить совмещение отдельных элементов;

— подготовить макет к фотографированию, если это необходимо;

— подготовить макет обложки (переплета);

— выполнить иные необходимые работы.

1.3. Заказчик обязуется:

— передать Подрядчику оригинал Произведения на бумажном и электронном носителях в срок не позднее ___ дней с момента заключения Договора по акту приема-передачи;

— оказывать Подрядчику всемерное содействие в выполнении работ;

— принять результат работ и оплатить его.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы лично.

1.5. Результатом работ по настоящему Договору будет являться готовый сверстанный оригинал-макет Произведения.

Принятие готового оригинал-макета Произведения стороны оформляют двусторонним актом приема-передачи.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть оговорены в акте приема-передачи.

1.6. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

— начальный срок: «___»_______ ____ г.;

— конечный срок: «___»_______ ____ г.

Подрядчик вправе выполнить работы по настоящему Договору до указанного срока.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы составляет ______ (__________) рублей.

2.2. Работы оплачиваются на условиях предоплаты в следующем порядке: _______________.

2.3. В случае невозможности выполнения работы, которая возникла по вине Заказчика, Подрядчику выплачивается сумма ______ (______________) рублей.

2.4. В случае, когда невозможность выполнения работы возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Подрядчику работу, которую он успел сделать ко времени прекращения выполнения задания Заказчика.

2.5. Форма расчетов по настоящему Договору — оплата наличными денежными средствами. По получении каждой суммы стороны оформляют расписку по форме, прилагаемой к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику задание на верстку, в котором будут содержаться его требования к оригинал-макету Произведения, в срок не позднее ___ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.2. В течение ____ дней с момента передачи ему разработанного проекта оригинал-макета Произведения Заказчик должен утвердить его или же сообщить Подрядчику в письменной форме об обнаруженных им недостатках.

В случае если в проекте оригинал-макета были обнаружены недостатки, Подрядчик обязан их устранить в течение ____ дней и вновь представить проект оригинал-макета Заказчику для утверждения.

3.3. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.6. Подрядчик обязуется уведомить о выполнении работ Заказчика по телефону или лично.

4. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику работы, которую он успел сделать ко времени прекращения выполнения задания Заказчика, а также понесенных им расходов.

В этом случае Подрядчик обязан передать Заказчику по его требованию результат незавершенной работы.

4.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае если Заказчик нарушит установленные п. 1.3 Договора сроки передачи рукописи Произведения и задания на верстку Подрядчику, сроки окончания выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются соразмерно такой просрочке.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему Договору он уплачивает Заказчику штраф в размере ________ (__________________) рублей.

5.3. Во всех иных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств сторона, допустившая такое неисполнение, обязана возместить второй стороне причиненные убытки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более ________, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по соглашению, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

_____________/_____________ _____________/_____________

Договоры о возмездном
оказании услуг