Ответственность сторон. 9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет полную ответственность за надлежащее качество выполненной Подрядчиком либо Субподрядчиком работы.

9.3. Подрядчик за свой счет возмещает материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, при выполнении работ по Контракту.

9.4. Стороны констатируют, что при выполнении работ по Контракту Подрядчик является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нарушений государственных стандартов, строительных норм, правил и т.п., контроль за которыми отнесен к компетенции соответствующих органов.

9.5. При невыполнении условий Контракта, Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам, а также оплачивает штрафы, налагаемые контролирующими органами.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

9.10. Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП -количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.11. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)10 процентов цены контракта, что составляет ___________________ рублей ____________ копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, что составляет ___________________ рублей ________________ копеек в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).

9.12. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере

а) 2,5 процента цены контракта, что составляет ___________________ рублей ________________ копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта, что составляет ___________________ рублей ________________ копеек, если цена контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.14. Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные ему убытки, сверх неустойки (пени и штрафа), возникшие в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе при наложении штрафных санкций на Заказчика соответствующими органами за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

9.15. Применение предусмотренных настоящим разделом Контракта санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств, в том числе за расторжение Контракта по вине Подрядчика.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет Обеспечения по настоящему Контракту.

9.16. Уплата штрафа, пеней и убытков за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика. Срок рассмотрения требования и уплаты штрафа, пеней и убытков– 7 (семь) календарных дней с момента получения требования. Уплата штрафа, пени и убытков производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в требовании.

Если штраф, пени и убытки не будут перечислены в указанный срок, либо Подрядчиком не будут предоставлены мотивированные возражения, Заказчик вправе произвести зачет взаимных однородных требований путем погашения суммы, указанной в требовании и суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за выполненные работы по Контракту в соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса РФ, при этом требование, направленное в соответствии с настоящим пунктом, является заявлением о зачете.

9.17. Уплата штрафов, пеней по настоящему Контракту и/или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Контракту.